Изв ремонт авто

УТВЕРЖДАЮ:

Мэр МО «Осинский район»

______________В.М. Мантыков

«___» ___________ 2016 года

Извещение о проведении запроса котировок на ремонт автомобиля Nissan Teana

Способ определения подрядчика	запрос котировок
1. Наименование Заказчика:	Администрация МО «Осинский район»
- почтовый адрес заказчика - место нахождения:	669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59
- адрес электронной почты заказчика	osaadm@bk.ru
- контактное лицо	Бардамов Георгий Степанович: - 8 (39539) 31412
2. Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки.	Выполнение работ по ремонту автомобиля в количестве 1 штук. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки установлены в техническом задании (Приложение №1 к извещению о запросе котировок).
- информация о количестве и месте выполнения работ, являющегося предметом контракта,	город Иркутск. Количество - 1 шт.
- Сроки выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 10.06.2016 г.
- Начальная (максимальная) цена контракта	398 400 (триста девяноста восемь тысяч четыреста) рублей. Начальная (максимальная) цена контракта в рублях, с учетом НДС 18%, включает все работы предусмотренные предметом контракта, используемые материалы и оборудование, а так же расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Неучтенные затраты Исполнителя по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
- источник финансирования	Бюджет МО «Осинский район» на 2016 год
- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Коммерческие предложения фирм Исполнителей (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок). Расчет.
3. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установленное в соответствии с ФЗ	Не установлено
4. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, равно как и требование предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона;	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6) требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 7) участник закупки не является офшорной компанией.
5. Форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе подаваемой в форме электронного документа.	Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, с обязательным указанием номера извещения о проведении запроса котировок или в форме электронного документа. Заявка должна быть составлена по форме, указанной в Приложении № 3. Котировочная заявка составляется в письменной форме и заверяется подписью уполномоченного представителя Участника размещения заказа – Участником размещения заказа (для физических лиц), а также печатью (при наличии печати) (для юридических лиц). Любой Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.	10 час. 00 мин. «26» апреля 2016 года по адресу: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, кабинет управления по правовым вопросам и муниципальному заказу
7. Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта	Контрактный управляющий: Балтуков Константин Валерьевич Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта определены параграфом 3 главы 3 Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	Установлена, в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
9. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии Законом	В соответствии со ст. 28-29 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не установлено.
10. Ограничения, предоставляемые заказчиком в соответствии Законом	Не установлено
11 Дополнительная информация	Согласно, Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 участник закупки не должен принадлежит к организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики.
12. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги	На выполненные работы по ремонту, использованные материалы Исполнителем должна быть обеспечена гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ) или не менее 20 000 км пробега автомашины.
13. Размер обеспечения исполнения контракта	Не установлено
14. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	Время начала подачи котировочных заявок: с 09:00 «13» апреля 2016 г. Время окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 «26» апреля 2016 г. Время подачи заявок: в рабочие дни понедельник - пятница с 9-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до 14-00. выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, кабинет управления по правовым вопросам и муниципальному заказу
15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта	Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола

Приложение:

1. Форма котировочной заявки;

2. Техническое задание

3. Проект муниципального контракта.

4. Обоснование начальной цены контракта

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки

На бланке организации Председателю единой комиссии администрации МО «Осинский район»

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

(заполняется претендентом)

Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся осуществить ремонт автомобиля в количестве 1 штук, в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок №0134300024316000009 от 12.04.2016 г.

Руководитель предприятия __________________________________________________.

(подпись руководителя, фамилия, инициалы)

МП(при наличии печати)

«______» ______________________ 2016 года

(дата подписания)

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

На выполнение ремонта автомобиля Nissan Teana

Прилагается отдельным файлом в формате pdf в виде калькуляции

Доставка автомобиля на ремонт должен осуществляться силами и средствами Исполнителя.

Ремонт автотранспорта должен выполняться в сроки указанные в извещении о проведении запроса котировок (п. 2) и в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил.

Для проведения ремонта за Заказчиком должен закрепляться квалифицированный персонал для выполнения в полном объеме всех работ по ремонту. По вопросам организации ремонта Исполнитель должен выполнять поручения и задачи специалистов Заказчика, а также обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля над соблюдением технологического процесса работ.

Заказчик или его представители должны иметь право произвести технический контроль и/или испытания качества оказанных услуг для подтверждения соответствия условиям Контракта, и при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.

Все используемые запчасти в процессе выполнения работ должны быть заводского изготовления, быть новыми (не восстановленными, не собранным из восстановленных запчастей, не бывшим в эксплуатации), серийно выпускаемым, не снятым с производства.

Если установленные материалы, подвергшиеся техническому контролю или испытаниям, не отвечают требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен заменить забракованные материалы, либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При выполнении ремонтных работ Исполнитель должен обеспечивать сохранность оставленного для ремонта автомобиля.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

с. Оса Осинского района Иркутской области «___» ____________ 2016 г.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования «Осинский район», в лице мэра района Мантыкова Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно протоколу от «__» ________ 2016 г. № __ единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг в целях обеспечения нужд Заказчика, заключили настоящий контракт (далее – контракт) на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобиля Nissan Teana в количестве 1 штук, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Заказчик обязуется создать все необходимые условия для выполнения Работ, обеспечить приемку результатов и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Место выполнение работ: по адресу город Иркутск, ул. _____________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в полном объеме и в точном соответствии с Техническим заданием. Исполнитель выполняет работы, руководствуясь эксплуатационными и ремонтными нормами, нормативами и рекомендациями завода-изготовителя, в том числе и нормативами, времени (количество нормо-часов), необходимыми для выполнения конкретной работы.

2.1.2.Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения Работ. Назначить обученных и аттестованных лиц, ответственных за организацию работ.

2.1.3.Составить приемо-сдаточный акт на транспортное средство, в котором указываются комплектность транспортного средства и видимые наружные повреждения и дефекты. Приемо-сдаточный акт подписывается уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика и заверяется печатью Исполнителя.

2.1.4.Обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

2.1.5.Приостановить все работы, если обнаружится скрытый дефект в транспортном средстве или иное обстоятельство, наличие которого затрудняет или делает невозможным выполнение Работ или приводит к их существенному удорожанию. В этом случае Исполнитель обязан уведомить Заказчика о выявленных обстоятельствах.

2.1.6.Нести ответственность за сохранность транспортного средства с момента подписания приемо-сдаточного акта и до момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.

2.1.7.В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика транспортного средства известить об этом Заказчика и в 3-дневный срок возместить рыночную цену утраченного (поврежденного) транспортного средства, а также расходы, понесенные Заказчиком.

2.1.8.Производить контроль полноты и качества выполняемых работ, комплектности и сохранности товарного вида транспортного средства.

2.1.9.Не передавать права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.

2.1.10.Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту.

2.1.11.Участвовать в приеме-сдаче выполненных Работ, представлять Заказчику Акт приема-сдачи выполненных Работ и другие отчетные документы.

2.1.12.Требовать оплаты от Заказчика за выполненные Работы в размере и сроки, предусмотренные статьей 3 настоящего Контракта.

2.1.13.Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.1.14. Осуществлять доставку автомобилей до места ремонта собственными силами и средствами.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Назначить ответственных лиц для связи с Исполнителем.

2.2.2.Выполнять все указания завода-изготовителя и Исполнителя по правильной эксплуатации транспортного средства.

2.2.3.Проверять с участием представителя Исполнителя комплектность и техническое состояние транспортного средства, а также объем и качество выполненных Работ, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту.

2.2.4.Обеспечить процедуру приема-сдачи выполненных работ и оплатить Работы в размере и сроки, указанные в ст.3 настоящего Контракта.

2.2.5.Предъявить Исполнителю претензии о проведении необходимых доработок в случае невыполнения тех или иных обязательств по настоящему Контракту или неполноты представленных отчетных документов.

2.2.6.Направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи Работ или мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи. Отказ считается мотивированным при наличии явных признаков не выполнения соответствующих Работ.

2.2.7.Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена настоящего Контракта составляет ________ (____________) руб. ___ коп., включая НДС по ставке 18%.

3.2. Общая цена настоящего Контракта включает в себя стоимость работ и используемых Исполнителем запасных частей для проведения ремонта автотранспортного средства и оборудование, а также все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Контракта или на иных основаниях.

3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы и использованные Исполнителем запасные части для проведения работ. Оплата производится в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании подписанного обеими сторонами акта приема-сдачи выполненных работ до 30.07.2016г.

3.4.Источник финансирования – бюджет МО «Осинский район» на 2016 год.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1.Документом, подтверждающим исполнение Исполнителем условий настоящего Контракта, является Акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный уполномоченными на то представителями Заказчика и Исполнителя. Для целей оформления указанного Акта объем выполненных Работ измеряется в стоимостном выражении.

4.2.Исполнитель после приёма автомобиля для проведения ремонта, проводит диагностические работы для выявления неисправностей. По результатам проведённых диагностических работ, Исполнитель подготавливает и представляет Заказчику, подписанный со своей стороны дефектную ведомость и заказ-наряд.

4.3.Акт приема-сдачи выполненных работ должен содержать сведения о полноте исполнения обязательств Исполнителя по выполнению Работ.

4.4.Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем Акта выполненных работ, указанного в п.4.1 настоящего Контракта, подписывает его и в соответствии со счетом на оплату осуществляет уплату цены фактически выполненных Работ, рассчитанной на основании Акта приема-сдачи выполненных работ, или дает мотивированный отказ в подписании этого Акта приема-сдачи выполненных работ.

4.5.В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней составляют Акт о выявленных недоработках, с указанием существа выявленных недоработок, порядка и срока их устранения. На основании указанного акта Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недоработки за свой счет, в т.ч. и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны.

4.6.По завершении доработок Исполнитель повторно представляет Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ, с указанием текущей даты его представления, и Стороны осуществляют сдачу-приемку.

4.7.Исполнитель гарантирует надлежащую и бесперебойную работу транспортного средства при условии его эксплуатации Заказчиком в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя.

Срок гарантии на используемые запасные части Исполнителем при выполнении Работ по настоящему контракту, устанавливается заводом-изготовителем и указывается в акте приема-сдачи выполненных работ.

4.8.Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) по ремонту автомобиля, обнаруженные в пределах срока обслуживания.

4.9.В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п.4.8 настоящего Контракта, Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

4.10. Срок гарантии:

- Работы связанные с ремонтом двигателя, 12 (двенадцать) месяцев или 20 (двадцать) тыс. км. пробега от даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

- Работы связанные с ремонтом КПП, 12 (двенадцать) месяцев или 20 (двадцать) тыс. км. пробега от даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

- Иные работы, 6 (шесть) месяцев или 10 (десять) тыс. км. пробега с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контракта срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего контракта.

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 процента от цены настоящего контракта.

7.5. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки услуг по настоящему контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем обязательств, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

7.8. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, составляющих предмет настоящего Контракта, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета.

7.9. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 10 процентов цены контракта -____________________________.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 10 июня 2016 года.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде Иркутской области.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, в том числе право требования долга, по настоящему Контракту третьей Стороне.

7.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, решению суда РФ, или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, также в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке: один из которых хранится у Заказчика; второй – у Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Содержание условий, не указанных в настоящем Контракте, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Настоящий Контракт имеет следующее обязательное приложение:

8.4.1. Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту).

10. Адреса и реквизиты Сторон на момент заключения Контракта

«Заказчик»	«Исполнитель»
Мэр МО «Осинский район» ______________________В.М. Мантыков	______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ____

«___» ____________ 2016 года

Техническое задание

На выполнение ремонта автомобиля Nissan Teana

Прилагается отдельным файлом в формате pdf в виде калькуляции

Доставка автомобиля на ремонт должен осуществляться силами и средствами Исполнителя.

Ремонт автотранспорта должен выполняться в сроки указанные в извещении о проведении запроса котировок (п. 2) и в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил.

Для проведения ремонта за Заказчиком должен закрепляться квалифицированный персонал для выполнения в полном объеме всех работ по ремонту. По вопросам организации ремонта Исполнитель должен выполнять поручения и задачи специалистов Заказчика, а также обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля над соблюдением технологического процесса работ.

Заказчик или его представители должны иметь право произвести технический контроль и/или испытания качества оказанных услуг для подтверждения соответствия условиям Контракта, и при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.

Все используемые запчасти в процессе выполнения работ должны быть заводского изготовления, быть новыми (не восстановленными, не собранным из восстановленных запчастей, не бывшим в эксплуатации), серийно выпускаемым, не снятым с производства.

Если установленные материалы, подвергшиеся техническому контролю или испытаниям, не отвечают требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен заменить забракованные материалы, либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При выполнении ремонтных работ Исполнитель должен обеспечивать сохранность оставленного для ремонта автомобиля.

Приложение №4 к извещению

о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
ремонт автомобиля Nissan Teana

Основные характеристики объекта закупки	в соответствии с техническим заданием
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта
Расчет НМЦК	398 400 руб. (расчет приложен в виде отдельного файла)
Дата подготовки обоснования НМЦК: 11.04.2016

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

консультант

________________/ Балтуков Константин Валерьевич /

(подпись/расшифровка подписи)

"__"______________20__г.